资本运作☆ ◇000610 西安旅游 更新日期:2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-08-28│ 3.80│ 8049.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-03-07│ 7.00│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-16│ 9.00│ 3.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 10593.90│ ---│ ---│ 30537.75│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5894.39│ ---│ ---│ 5894.39│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胜利饭店拆除重建项│ 3.10亿│ 1017.51万│ 3.41亿│ 110.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 3041.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安广瑞楼宇工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属分公司西安旅游股份有限公司胜利│
│ │饭店(以下简称“胜利饭店”)为确保大楼设施与设备的良好运行,通过陕西采购与招标公│
│ │共服务平台发布招标公告寻找专业服务提供商,经公开、公平、公正招标流程最终选定西安│
│ │广瑞楼宇工程有限公司(以下简称“广瑞楼宇”)。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设│
│ │备管理和共用部位维修委托服务合同》,对胜利饭店各项共用设备进行委托管理,年度委托│
│ │服务费用上限为48.25万元,管理服务期限24个月。 │
│ │ 2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司,故其为公司关联法│
│ │人,构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议,本公告为自愿性披露公告。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不│
│ │构成重组上市。本次关联交易无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基础信息 │
│ │ 企业名称:西安广瑞楼宇工程有限公司 │
│ │ 注册地:西安市碑林区南二环西段27号1栋15805号 │
│ │ 企业类型:有限责任公司 │
│ │ 办公地点:西安市碑林区建国路115号 │
│ │ 法定代表人:周涛 │
│ │ 注册资本:300万元 │
│ │ 统一社会信用代码:916101036786191065 │
│ │ 股东:西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司、李晓华、李铮 │
│ │ 实际控制人:西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 5.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司,故其为公司关联法│
│ │人,构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安旅游集团有限责任公司 3138.82万 13.26 49.90 2025-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 3138.82万 13.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3138.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.90 │质押占总股本(%) │13.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了3138.817万股给西安银行股份有限公│
│ │司雁塔支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 2.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那生态旅游│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那康养置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│扎尕那生态│ 1645.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│旅游养生特│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │色小镇康养│ │ │ │ │ │ │ │
│ │社区建设项│ │ │ │ │ │ │ │
│ │目购房客户│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 1050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那康养置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段:详见公告正文
公司所处的当事人地位:公司子公司为原告、反诉被告
涉案的金额:45708808.2元及案件受理费用
对上市公司损益产生的影响:目前本次诉讼案件一审判决处于上诉期内,尚未生效,后续
诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼基本情况
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司
(以下简称“置业公司”)于近日收到甘肃省迭部县人民法院送达的关于置业公司与甘肃建投土
木工程建设集团有限责任公司(以下简称“土木公司”)建设工程施工合同纠纷一案的《民事判
决书》,现将有关情况公告如下:
(一)各方当事人
原告(反诉被告):迭部县扎尕那康养置业有限
公司地址:甘肃省甘南州迭部县西河滩社会福利院
法定代表人:刘文忠
被告(反诉原告):甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司
地址:甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号
法定代表人:蔡忠伟
(二)诉讼事由
原告(反诉被告)与被告(反诉原告)于2020年12月1日签订《建设工程施工合同》(以下
简称:合同),约定原告(反诉被告)将其开发建设的扎尕那生态旅游养生特色小镇康养社区建
设项目一期工程施工二标段工程承包给被告(反诉原告)进行施工,由于被告(反诉原告)未
能按照施工合同约定的施工工期按进度完成当期施工量,原告(反诉被告)于2024年7月16日
向甘肃省迭部县人民法院提起诉讼。2024年10月22日被告(反诉原告)向法院提起反诉,法院
审查后将本诉和反诉合并审理。
(三)诉讼请求
1.原告(反诉被告)的诉讼请求
请求依法解除原、被告于2020年12月1日签订的《建设工程施工合同》;判令被告向原告承
担逾期竣工违约金3004027.55元;判令被告赔偿因逾期施工导致价格上涨造成的损失2316580.
44元及其他损失1250683.49元;判令本案诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等费
用由被告承担。
2.被告(反诉原告)的反诉请求
请求判令解除反诉人与被反诉人于2020年12月1日签订的《建设工程施工合同》;判令被反
诉人向反诉人支付工程款47158559元及利息;反诉人对案涉工程折价或者拍卖的价款享有建设
工程价款优先受偿权;判令被反诉人赔偿反诉人损失6554142元;案件受理费、保全费、鉴定
费、律师费等全部费用由被反诉人承担。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次
会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的
议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,该事项需提交股东大会审议。现将有关
情况公告如下:
一、情况概述
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表未分
配利润为-447737797.40元,实收股本236747901元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。
二、导致亏损的主要原因
1.2024年受经济逆周期影响,公司新拓展的酒店业务板块,收入未达预期,刚性固定成本
较高,产生亏损。
2.基于谨慎性原则,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
3.以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动对损益产生较大影响。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1.完善内控体系建设:提升全面风险管理意识,加强合同风险管理、客户信用管理、账期
管理等,通过架构调整及资源整合优化实现降本增效。
2.强化品牌与市场推广:通过加大品牌宣传和市场推广力度,提升公司的品牌知名度和市
场影响力,巩固和拓展市场份额,持续推进产品升级、服务升级、品牌升级,优化布局,锻强
主业。
3.多元化业务布局:聚焦文旅复苏需求,以发展方式转变为根本,以高质量旅游供给满足
多元化旅游需求为目标,不断提升企业核心竞争力,紧抓文旅融合热点,不断延长和扩宽公司
产业链链条。
4.持续优化客户体验:深入了解客户需求,提供个性化、高质量的旅游产品和服务,持续
优化旅游产品设计、提升客户满意度和忠诚度。
5.创新管理,提质增效:从精细化、规范化、法制化方面优化管理,建立健全现代企业管
理制度,全面提升企业治理效能,提升公司的盈利能力和竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
企业会计准则》等规定,为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产
价值及经营情况,基于谨慎性原则,对合并范围内所属各公司资产进行了全面清查和减值测试
,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下
:
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据评估和分析的结果,计提2024年度各项信用减值损失41767194.60元,计提各项资产
减值损失34057444.94元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开的第十届董事会第八
次会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交
公司2024年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东净利
润-260336814.71元,母公司实现净利润-188405381.10元。截止2024年12月31日,公司合并报
表未分配利润-447737797.40元,母公司报表未分配利润-309586729.74元。
公司拟定2024年利润分配预案为:计划本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公
积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东西安旅游集团有限责任公
司《关于将持有的西安旅游股份有限公司股份进行质押担保的告知函》,获悉其所持有本公司
的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-11│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属分公司西安旅游股份有限公司胜利饭
店(以下简称“胜利饭店”)为确保大楼设施与设备的良好运行,通过陕西采购与招标公共服
务平台发布招标公告寻找专业服务提供商,经公开、公平、公正招标流程最终选定西安广瑞楼
宇工程有限公司(以下简称“广瑞楼宇”)。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设备管理和
共用部位维修委托服务合同》,对胜利饭店各项共用设备进行委托管理,年度委托服务费用上
限为48.25万元,管理服务期限24个月。
2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司,故其为公司关联法人
,构成关联交易。
3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议,本公告为自愿性披露公告。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构
成重组上市。本次关联交易无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基础信息
企业名称:西安广瑞楼宇工程有限公司注册地:西安市碑林区南二环西段27号1栋15805号
企业类型:有限责任公司
办公地点:西安市碑林区建国路115号法定代表人:周涛
注册资本:300万元
统一社会信用代码:916101036786191065股东:西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司
、李晓华、李铮
实际控制人:西安旅游集团有限责任公司主营业务:一般项目:体育场地设施工程施工,
家用电器销售;建筑材料销售;金属材料销售;电线、电缆经营;厨具卫具及日用杂品零售;
灯具销售;家具销售;卫生洁具销售,建筑装饰材料销售;门窗销售;金属结构销售;地板销
售;制冷空调设备销售;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;室内空气污染
治理;工程管理服务;规划设计管理,园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;家政服务
;物业管理,通用设备修理;日用电器修理,日用家电零售;环境保护监测;信息技术咨询服
务,电气设备修理;专用设备修理;城市绿化管理;节能管理服务;软件开发,智能输配电及
控制设备销售;门窗制造加工,电子元器件与机电组件设备销售,机械设备销售,消防器材销
售;专业保洁、清洗、消毒服务;家用电器安装服务;家具安装和维修服务;对外承包工程;
承接总公司工程建设业务;金属门窗工程施工,安防设备销售;照明器具销售,音响设备销售
,电气设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;金属切割及焊接设备销售;电工
仪器仪表销售,住宅水电安装维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑物清洁
服务;数字视频监控系统销售,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目:电气安装服务,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)建筑
劳务分包,住宅室内装饰装修,施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)2.历史沿革
该公司前身为西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司,成立于2008年10月6日。公司名称经
历了几次变更,2023年5月30日,企业名称从西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司变更为西安
广瑞装饰工程有限公司,同年11月8日变更为西安广瑞楼宇工程有限公司。
3.主要业务最近三年发展状况
该公司2022年至2023年以室内装饰装修和商业综合体设施设备管理为主营业务,2024年在
以物业设施设备管理(包括商业综合体、住宅小区、办公写字楼、人行天桥和公益性公园的机
电设备运行维护和配套设施专业维修)为主营业务的基础上,增加了特种设备(电梯)委托管
理,中央空调、燃气锅炉和给排水等机电设备节能的设计、施工和运维,供配电、电梯、采暖
供冷、二次供水等系统智慧化设备管理平台的设计、搭建及管理,民用建筑及配套的供电、供
水、排水、装饰装修零星工程施工等支撑业务,并承接了地下车库自流平、混凝土固化地坪的
升级改造业务,逐步实现多元化发展。
4.2024年财务数据
营业收入:296.31万元
净利润:16.62万元
净资产:-729.17万元。
5.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司,故其为公司关联法人
,构成关联交易。
6.关联方不为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
广瑞楼宇为胜利饭店物业提供共用设备管理和共用部位维修服务,并承担相应管理责任。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易胜利饭店通过陕西采购与招标公共服务平台发布招标公告,经公开、公平、
公正的招标流程最终选定西安广瑞楼宇工程有限公司。胜利饭店与关联方的交易根据自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格,不存在损害公司、股东利
益的情形,公司独立性没有因关联交易受到影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东西安旅游集团有限责任公
司《关于将持有的西安旅游股份有限公司股份解除质押的告知函》,获悉其将所持有本公司的
部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属西安海外旅游有限责任公司及其下属公
司西安西旅会议展览服务有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司及其下属公司西安盛博
商务会展服务有限公司、陕西阳光天地酒店有限公司根据其日常经营及业务发展需要,计划向
金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币8000万元整(包括但不限于办理人民币流动资金
贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务)。为保障以上事项顺利进行
,公司拟为以上五家公司向金融机构申请的不超过8000万元的综合授信额度提供担保。
2025年2月20日公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于为下属公司提供
担保额度的议案》,表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东
大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、前次担保情况概述
为满足西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文
化发展有限公司(以下简称“扎尕那生态公司”)日常生产经营及项目建设的资金需求,2020
年8月13日、2020年8月31日、2021年3月18日、2021年4月12日公司分别召开的第九届董事会第
三次会议、2020年第二次临时股东大会以及第九届董事会第五次会议、2020年度股东大会审议
通过相关议案。2021年4月扎尕那生态公司与中国农业发展银行舟曲县支行签订《固定资产借
款合同》,扎尕那生态公司向中国农业发展银行舟曲县支行申请56000万元项目贷款额度,贷
款期限14年。公司作为扎尕那生态公司控股股东提供全额保证担保;扎尕那生态公司其他股东
正一信公司、扶贫开发公司以各自持有的生态公司全部股权对公司的全额保证担保提供反担保
;扎尕那生态公司以自身的股权和资产对公司的全额保证担保提供反担保。具体内容详见公司
披露的《关于对控股子公司提供担保相关事项的进展公告》(2021-19)。
二、本次担保变更情况
近期扎尕那生态公司与银行协商拟将贷款额度变更为4.8亿元,贷款期限延长至17年。具
体内容如下:
一)本次贷款变更情况
1.贷款变更前
贷款额度:5.6亿元
贷款年限:14年
贷款期间:2021年4月—2035年4月
贷款利率:浮动利率,每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定,此后遇LP
R调整按半年调整。
2.贷款变更后
贷款额度:4.8亿元
贷款年限:17年
贷款期间:2021年4月—2038年4月
贷款利率:浮动利率,每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定,此后遇LP
R调整按半年调整:
二)本次贷款担保变更情况
公司作为扎尕那生态公司控股股东,拟按照变更后的期限继续履行全额保证担保。
扎尕那生态公司其他股东以各自持有的扎尕那生态公司全部股权按照变更后的条件对公司
全额担保事项提供反担保。
扎尕那生态公司以自身的股权和资产按照变更后的条件为公司提供反担保。
本次担保事项占公司最近一期经审计净资产的96.58%。尚需经公司股东大会审议批准。
三)董事会审议情况
2024年12月16日公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过《关于变更为迭部县扎
尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》,表决结果为7票赞同、0票弃
权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅
国际旅行社有限责任公司根据其日常经营及业务发展需要,计划向金融机构申请综合授信额度
合计不超过人民币4000万元整(包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、
银行承兑汇票、票据贴现等相关业务)。为保障以上事项顺利进行,公司拟为以上两家公司向
金融机构申请的不超过4000万元的综合授信额度提供担保。
|